承攬合同

承攬合同模板彙總5篇

在zai人ren們men的de法fa律lv意yi識shi不bu斷duan增zeng強qiang的de社she會hui
，能neng夠gou利li用yong到dao合he同tong的de場chang合he越yue來lai越yue多duo
，簽qian訂ding合he同tong是shi減jian少shao和he防fang止zhi發fa生sheng爭zheng議yi的de重zhong要yao措cuo施shi。那na麼me大da家jia知zhi道dao正zheng規gui的de合he同tong書shu怎zen麼me寫xie嗎ma？下xia麵mian是shi小xiao編bian精jing心xin整zheng理li的de承cheng攬lan合he同tong5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬合同 篇1

甲方（定作人）： 乙方（承攬人）： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼： 甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程
，為明確雙方權利義務關係
，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1
、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工
，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任
，與甲方無關。

2

、甲方負責提供磚
、水泥、沙子、水源
、電源、內外牆磚、鐵絲
、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度
，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3
、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆麵積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚
、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確
，雙方不存在雇傭關係。

5、施工機械以及模板
、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶
，費用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止


，工期為92天。在約定的工期內，施工時間
、施工進程由乙方自定。

2
、乙方應當本著保質保量的原則
，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時
，有權要求乙方停工或整改。

4
、房屋建成自交工後壹年內
，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三
、付款方式

1、工程款結算方式：以建房麵積計算，每平方米人民幣元。

2

、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3
、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。

四
、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金元
，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙(yi)方(fang)若(ruo)無(wu)視(shi)甲(jia)方(fang)的(de)合(he)理(li)要(yao)求(qiu)，或(huo)者(zhe)采(cai)取(qu)消(xiao)極(ji)怠(dai)工(gong)和(he)延(yan)誤(wu)工(gong)期(qi)等(deng)做(zuo)法(fa)為(wei)難(nan)甲(jia)方(fang)，視(shi)為(wei)乙(yi)方(fang)根(gen)本(ben)違(wei)約(yue)，甲(jia)方(fang)有(you)權(quan)解(jie)除(chu)本(ben)合(he)同(tong)
，乙(yi)方(fang)應(ying)承(cheng)擔(dan)違(wei)約(yue)金(jin)元(yuan)。

3
、在乙方無違約行為的情況下
，甲方若不按合同約定支付工程價款
，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生合同爭議時
，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份
，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協議

甲方簽字： 乙方簽字：

年月 日 年月日

承攬合同 篇2

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人： （以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負責）人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯係電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方： （以下簡稱乙方）

承攬方法定代表（負責）人：簽約人：

承攬方營業執照： 施工資質：

承攬方施工項目經理： 手機：

承攬方機構地址： 傳真電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利
、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委托乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。

第二條製作grc裝飾件規格、單價（單價款單位：平方米/人民幣元）

序號grc裝飾件名稱規格數 量 單 價合計

1 __________

2 __________

3 __________

注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費

，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包範圍

1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

2
、工程地點郵政局生產業務樓施工現場

3
、承包範圍：grc裝飾件安裝
，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；

4、承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商： ）
；

5
、工程造價：本工程總造價按乙方於 年 月日上午參加 組織的'工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1
、本工程施工期限為自甲
、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天；

2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；

3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食
、宿臨時用房；

2、提供施工用雙排腳手架；

3、負責施工現場各施工單位間的協調工作
；

4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1
、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等
；

2、認真組織施工

，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。

3、施工中因乙方責任造成的人身
、設備事故，乙方負全部責任
；

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結算方式

1
、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價
、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款；

2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款；

3
、乙方安裝完成
，驗收報告簽之日起15日內，再撥付工程總價45%；

4
、工程質保金為工程總價5%
，質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時，於 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢
、凹凸對正
，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；

2、如施工中甲方要求變更施內容
、範圍、應征得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽作為合同附件進入決算
，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答複時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年
，使用壽命不少於50年，如出現質量問題
，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修隻收取材料費，維修保證24小時趕到現場
；

2
、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護
；

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修
，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求施工
，隱瞞原材料的缺陷
、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外
，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天
，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4
、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工

，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式
，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議
，由當事人協商解決，協商不成的
，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

1、本合同一式四份
，甲
、乙雙方各執兩份
，自雙方簽蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款
，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方： 乙方：

簽約人： 簽約人：

簽約地點：

簽約日期： 年月日

承攬合同 篇3

簽定日期：_______年____月____日

定作方（甲方）：______________

電話：________________________

承攬方（乙方）：______________

電話：________________________

經雙方協商
，簽定本加工承攬合同
，並嚴肅履行。

品名

規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作方供應原材料：

原材料

規格

單位

數量

日期

成品單位耗用量

1．技術資料
、圖紙提供辦法：______________________________________________。

2．產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：_______________

乙方（蓋章）：_______________

承攬合同 篇4

定作方：_________(簡稱甲方)

承攬方：_________(簡稱乙方)

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

1．產品的質量、包裝
、加工方法：

_________。

2．原材料的提供以及規格、數量、質量：

_________。

3．履行的期限、地點和方式：

_________。

4．驗收標準和方法：

_________。

5．結算方式：

_________。

6．違約責任：

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金。

(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的
，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的
，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。

7．雙方約定的其它條款：

_________。

8．以上條款如有未盡事宜，應以書麵協議，作為附件。

9．本合同執行中發生糾紛
，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁
，也可以直接向人民法院起訴。

10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份
，副本送工商行政管理局存查。

11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同 篇5

承攬合同

合同編號：

定做人：簽訂地點：

承攬人： 簽訂時間： 年 月 日

第一條 承攬項目
、數量

、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第二條 技術標準、質量要求：_______________________

第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

第六條 定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條 工作成果檢驗標準
、方法和期限：_____________

第八條 結算方法和期限：______________________

第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條 定做人解除承攬合同應及時書麵通知承攬人。

第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的
，承攬人（是/否）可以留置工作成果。 第十二條 違約責任：______________________。

第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

解決
，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 其他約定事項：_____________________________________

定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯係電話： 聯係電話：篇三：承攬合同範本：技術開發承攬合同範本

承攬合同範本：技術開發承攬合同範本

承攬合同範本：技術開發承攬合同書

項目名稱：________________________________

委托方（甲方）__________________________

研究開發方（乙方）______________________

填寫說明

一、“合同登記編號”的填寫方法：

二、技術開發合同是指當事人之間就新技術

、新工藝和新工藝的新材料及其係統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。

三、計劃內項目應填寫國務院部委、省
、自治區、直轄市、計劃單列市、地
、市（縣）級計劃，不屬於上述計劃的項目此欄劃（/）表示。

四、標的技術的內容、形式：

包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的

、使用範圍及效益情況、成果提方式及數量。 提交開發成果可采取下列形式：

1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；

2.磁盤
、磁帶
、計算機軟件；

3.動物或植物新品種、微生物菌種
；

4.樣品、樣機；

5.成套技術設備。

五
、研究開發計劃：

包括當事人各方實施開發項目的階段進度，各個階段要解決的技術問題
，達到的目標和完成的期限等。

六、技術情報資料的保密：

包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更
、解除

、終止
，本條款均有效。

七、其他：

合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的

，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的複印件作為本合同的附件。

八、委托代理人簽訂本合同書時
，應出具委托證書。

九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。

依據《中華人民共和國合同法》的規定，合同雙方就___________________項目的技術開發（該項目屬_________計劃）
，________經協商一致
，簽訂本合同。

一

、標的技術的內容、形式和要求：

________________________________________

二
、應達到的技術指標和參數：

________________________________________

三、研究開發計劃：

________________________________________

四
、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：

（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。

本項目研究開發經費及報酬：___________元

其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

如開發成本實報實銷
，雙方約定如下：

（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）

①一次總付：____________元，時間：________________

②分期支付：____________元，時間：________________

____________元
，時間：________________

③按利潤________%提成，期限：________________

④按銷售額____ %提成，期限：________________

⑤其他方式：______________________________________

五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬

__________________________________________________

六、履行的期限
、地點和方式

本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。 本合同的履行方式：________________________________

七、技術情報和資料的保密

__________________________________________________

八
、技術協作和技術指導的內容

__________________________________________________

九、風險責任的承擔

在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難
，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經約定，風險責任甲方承擔____ %，乙方承擔____ %.

本項目風險責任確認的方式為：______________________________

十、技術成果的歸屬和分享

（一）專利申請權：________________________________________

（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________

十一、驗收的標準和方式

研究開發所完成的成果

，達到了本合同第二條所列技術指標
，按____標準
，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。

十二
、違約金或者損失賠償額的計算方法

違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。

（一）違反本合同第____條約定
，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

十三、爭議的解決方法

在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。

雙方不願協商
、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。