工程居間合同

關於工程居間合同模板8篇

suizhefazhijingshendibuduanfayang，renmenyufazhongshihetong，hetongduiwomendebangzhuyuelaiyueda，qiandinghetongnenggoujiaoweiyouxiaodeyueshuweiyuexingwei。namexiangguandehetongdaodizenmexiene？yixiashixiaobianweidajiazhenglidegongchengjujianhetong8篇，希望對大家有所幫助。

合同編號：

甲方：乙方： ________________

身份證：__________________ 身份證：______________________________________________ __________________ 職位：____________________________________ 通訊地址：________________________________________ 郵政編碼：________________________________________ 聯係人：______________________聯係人：

電話：________________________電話：________________________

傳真：________________________傳真：________________________

E-mail：______________________ E-mail：______________________

鑒於甲方自有合法的工程承接資質，甲方委托乙方為該公司尋找工程項目；乙方亦獲知了甲方的上述意願，乙方願意接受委托。 雙方願意簽訂正式合同
，並嚴格履行，以達到雙方目的。 鑒於此，雙方本著自願、平等
、互惠互利
、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款
，以資共同恪守履行。

第一條 委托事項

1．甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。

2．乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目
，並盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接
，其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。

第二條 居間人的權利和義務

1．yifangzailvxingbenhetongdeguochengzhong，keyixiangdisanfangbiaomingqiweijiafangdejujianren
，bingkeyixiangdisanfangjieshaogaigongsidexiangguanqingkuang，danjiafangshumianquerenweishishangyemimidechuwai。

2．乙(yi)方(fang)應(ying)認(ren)真(zhen)完(wan)成(cheng)甲(jia)方(fang)的(de)委(wei)托(tuo)事(shi)項(xiang)
，按(an)照(zhao)合(he)同(tong)第(di)一(yi)條(tiao)所(suo)規(gui)定(ding)的(de)內(nei)容(rong)積(ji)極(ji)為(wei)甲(jia)方(fang)尋(xun)求(qiu)機(ji)會(hui)
，並(bing)為(wei)甲(jia)方(fang)與(yu)相(xiang)關(guan)對(dui)方(fang)當(dang)事(shi)人(ren)簽(qian)署(shu)合(he)同(tong)或(huo)協(xie)議(yi)提(ti)供(gong)聯(lian)絡(luo)、協助、撮合等服務。

3．乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。

4．乙方在前期辦理本受托事項過程中
，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。

5．乙方僅為甲方和上述公司的居間方
，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權

債務承擔任何責任。

第三條 居間報酬與費用

1．若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五（5%）

，即合人民幣_____________________________________元整（￥：__________）作為乙方酬金，（該項目所產生的營業稅由方承擔，若該居間費所產生的所得稅由甲方承擔）
；該酬金包含其它相關居間、谘詢、應酬費用。酬金的支付方式為：現金或個人賬戶劃賬；

2．付款時間：甲方與第三方簽訂承包合同並收到首期工程預付款後，支付合同總價的百分之

三（3%）

，即合人民幣_____________________________________元整（￥：__________）作為居間首期款，其餘2%（合同總價）的居間費，根據發包方工程進度按比例分兩次支付，所收款以收據為憑。

3．若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用（如出資方或乙方的差旅費

、接待費、考察費、應酬費、谘詢費及其它隱性費用）

乙方自行承擔。

第四條 合同的解除

1．委托期限屆滿
，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除；

2．本合同約定目的已經實現

，乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金後
，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除
；

3．委托期限屆滿之前，不論任何原因
，甲乙雙方通過書麵協議同意解除本合同的；

4．委托期限屆滿之前，因不可抗力致使本合同約定目的不能實現的；

5．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

6．在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費

、應酬費


、谘詢費及其它隱性費用），因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。

7．______________________________________________________。

第五條 違約責任

甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同後則視為已履行完居間義務。

第六條 聲明及保證

甲方：

1．甲方為一家依法設立並合法存續的企業，有能力簽署並履行本合同；

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥並真實合法有效
；

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定
、裁決或具體行政行為

；

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人（需有法人委托授權書），本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力；

5．甲方保證自有資質的真實性及合法性。

乙方：

1．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥並合法有效
；

2．在簽署本合同時，任何法院

、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決
、裁定
、裁決或具體行政行為；

3．本合同的簽署人是合法公民或授權代表人，本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第七條 保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃
、運營活動、財務信息
、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方 ……此處隱藏5799個字……）

，引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談
，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書麵的工程承包施工合同。

二、甲方義務

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2
、如果居間成功，則由甲方全麵履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3
、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付
，則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。

三、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間

，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %（即人民幣 萬元，大寫： 萬元）。

2、居間報酬結算方式：居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同後，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款（即工程總造價的 %）到賬後
，次日將報酬總額中的 萬（大寫： 元整）以現金形式支付予居間人；其後在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩餘的餘款
，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五
、轉賬事宜

甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶

，也可直接支付現金予乙方指定代理人。

六


、保密事項

1
、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

3、ruguojiafangyixiangguanqiyehuozainanningdangdichenglidezigongsijiyiqiezhuantouzigongsidemingyiyuyezhufangqiandingchengbaoshigonghetong，jujianfangyouquanqingqiujiafanganbenhetongyuedingtiaokuanzhifujujianbaochou。

七、合同終止

1
、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日
，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行並支付完畢後終止。

3

、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八

、爭議解決方式

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自願親筆填寫
，具真實性及法律效力。

合同簽訂地：

乙方指定賬戶戶名：

乙方指定賬戶賬號及開戶行：

甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

年 月 日

居間協議

甲方：

身份證：

乙方：

身份證：

鑒於：甲方為隧道項目需要乙方引進業主方；

乙方接受甲方委托，為甲方項目引進操作過程中提供財務居間服務，並依約定收取居間服務費用
，甲
、乙雙方本著平等自願、互惠互利的原則，依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定簽訂本協議，並共同遵守執行：

一
、合作內容

乙方擔任甲方的財務顧問，為甲方介紹項目
，並針對甲方項目與業主進行前期的溝通與交流；促成業主與甲方的項目順利簽約，甲方向乙方支付相應的居間服務費用。

二、甲方項目

項目名稱：

三、乙方責任

1
、為甲方介紹隧道項目業主
，並針對甲方項目與業主方進行前期的溝通與交流；促成業主方與甲方順利簽約。

2、在引進業主方過程中提供顧問建議；

3、保證對所有知曉的涉及甲方項目自身商業機密的文件、資料、數據
、計劃
、商業意向等不得向項目意向業主方以外的無關第三方公開。

四、甲方責任

1、甲方承諾其所提供的所有數據和信息均客觀
、真實、有效；

2、在乙方對甲方的項目進行前期運作的過程中


，應給予乙方積極的配合；

3、甲方應按照本協議的約定向甲方支付財務顧問費和相關費用並積極履行本協議中的相關條款；

4、甲方及其工作人員對乙方提供的專業意見
、建議方案、各項分析資料以及在谘詢過程中了解的乙方資料和信息等商業秘密負有保密義務

，未經乙方書麵許可，甲方不得向第三方披露；

5
、未經乙方書麵同意
，甲方不得在乙方不在場的情況下擅自與乙方介紹的業主方進行會晤。

五、居間服務費用

1、雙方確認 項目，總造價 元。甲方總數下浮 個點給乙方。（最終以甲方跟業主方結算的總價為準）。甲方不得以任何理由克扣
、逾期付款。

2、居間服務費用支付時間為甲方跟業主方簽好合同，甲方順利拿到預付款三個工作日內付總造價的50%。正式開工三個工作日內付清餘款50%服務費。（逾期付款按1‰每日支付違約金）
，以此類推。

3
、甲方的財務章先由乙方暫時保管。等乙方結清顧問費後財務章無條件交回給甲方。

六、協議的解除與終止

1、甲乙雙方經協商一致同意可以解除本協議。

2、本協議履行完畢後終止。

3
、yifangcuchengleyezhufangyujiafangdetouzitanpan
，ruguojiafangshanzisixiayuyezhufangqianshutouzihezuohetong，jiangshiyifangguwenzerenwancheng，jiafangjiubixuzhifushuangbeidecaiwuguwenfeigeiyifang。

七、不可抗力

1
、在(zai)協(xie)議(yi)履(lv)行(xing)期(qi)間(jian)，一(yi)方(fang)或(huo)雙(shuang)方(fang)由(you)於(yu)不(bu)可(ke)抗(kang)力(li)原(yuan)因(yin)導(dao)致(zhi)不(bu)能(neng)履(lv)行(xing)或(huo)不(bu)能(neng)完(wan)全(quan)履(lv)行(xing)本(ben)合(he)同(tong)的(de)
，不(bu)承(cheng)擔(dan)責(ze)任(ren)，但(dan)遇(yu)到(dao)不(bu)可(ke)抗(kang)力(li)的(de)一(yi)方(fang)或(huo)雙(shuang)方(fang)應(ying)於(yu)不(bu)可(ke)抗(kang)力(li)發(fa)生(sheng)後(hou)十(shi)五(wu)個(ge)工(gong)作(zuo)日(ri)內(nei)，以(yi)書(shu)麵(mian)的(de)形(xing)式(shi)或(huo)法(fa)律(lv)規(gui)定(ding)的(de)方(fang)式(shi)將(jiang)情(qing)況(kuang)告(gao)知(zhi)對(dui)方(fang)

，並(bing)提(ti)供(gong)有(you)關(guan)證(zheng)明(ming)。

2
、不可抗力原因消失後
，一方或雙方應當繼續履行本協議。

八
、爭議解決與適用法律

1、凡因履行本合同所發生的一切爭議，雙方應協商解決，協商不成的

，應提交乙方所在地基層人民法院審理。

2、本協議的訂立、執行和解釋及爭議的解決均應適用中國法律。

九
、其他

1
、本協議的補充協議、附件、說明、解釋與本協議具有同等的法律效力。協議本身及其附件的修改、補充等未盡事宜，必須經甲乙雙方協商一致，並簽署書麵協議。

2、本協議一式兩份，雙方各執一份。

乙方（蓋章）：_________甲方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________代表（簽字）：_________

_________年____月___日_________年____月____日

簽約地點：